中国电信甘肃公司庆阳云计算大数据中心生产能力配套扩容工程EPC总包项目招标公告

项目进度

2024-06-26

招标 | 中国电信甘肃公司庆阳云计算大数据中心生产能力配套扩容工程EPC总包项目招标公告

招标详情

中国电信甘肃公司庆阳云计算大数据中心生产能力配套扩容工程***总包项目招标公告

本招标项目为（项目名称：中国电信甘肃公司庆阳云计算大数据中心生产能力配套扩容工程***总包项目、招标编号：****-**-****-*****）,招标人为***************，招标代理机构为************。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．项目概况与招标范围

1.1 招标内容: 本项目按项目招标。

1.1.1项目概况：

数据中心参照电信A级机房进行规划建设。根据建设需求及平面规划，经相关单位和部门的沟通协商，初步确定中国电信甘肃公司庆阳云计算大数据中心生产能力配套扩容工程本期建设规模共包含不间断电源、机房工艺、空调末端配套、弱电智能化、机房装修*部分。

项目建成后将提供覆盖基础设施服务、平台服务、软件服务、大数据服务等不同层次的算力服务，并利用数据中心直连网实现数据中心间的互联互通，实现算力资源的动态调度，促进算力资源普及应用，全面支撑服务庆阳、甘肃及西北部地区、进*步辐射全国信息化需求，推动地区产业转型升级与结构优化，助力甘肃绿色产业发展振兴，将园区建成庆阳信息产业聚集的城市名片。

1.1.2招标内容

本期项目共包含不间断电源、机房工艺、空调末端配套、弱电智能化、机房装修*部分：

1、不间断电源：新增3套******(3+3)***系统、3套******(2+2)***系统、2台******动力***系统、**套***/****高功率蓄电池及配套电缆、桥架等、*层、*层电力室、主机房走线架抗震支撑建设，空调配电电缆等。

2、机房工艺：****母线槽始端箱、监控屏、****母线槽、***/**开关插接箱（含工业连接器），配套走线架、尾纤槽、电力电缆、接地系统等。

3、空调末端配套：新增**台水氟转换主机（**制冷量*****,**台制冷量*****），新增***台显冷量****列间空调，新增6台显冷量****冷冻水机房专用空调，新增**台恒湿机，新增6台水源多联式空调，新增**台多联式空调机组室内机，新增2台水环热泵新风机组等。

4、弱电智能化：3楼4个数据机房及空调区、4楼4-3、4-4数据机房及空调区、3楼电力电池室、4楼电力电池室、走廊等区域进行动环、****、设备监控、环境检测、门禁监控、视频监控、能耗监测、极早期烟雾报警等。

5、机房装修：3楼4个机房、3楼电力电池室空调区、4楼2个机房总计****平方米进行装饰装修、电气照明等。

序号	产品名称	规格型号	数量	建设地点	工期
1	设计部分（含不间断电源、机房工艺、空调末端配套、弱电智能化、机房装修设计）	详见招标文件	详见招标文件	甘肃省庆阳市	合同签订之日起至**日历天内完成合同范围内全部施工内容。
2	施工部分（含不间断电源、机房工艺、空调末端配套、弱电智能化、机房装修施工）
3	设备部分（含不间断电源、机房工艺、空调末端配套、弱电智能化、机房装修设备购置费）

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.1.3质量标准要求：*次性验收合格。

1.1.4技术标准要求：工程施工质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求。

1.2交付期限（计划工期）：合同签订之日起至**日历天内完成合同范围内全部施工内容。

1.3 承包方式：***总承包：包工、包料(招标人集采部分除外)、包设计、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料检验、包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理和编制竣工图。

1.4 本项目不划分标段。

1.5 本项目设置最高投标限价，最高投标限价****.***元人民币（不含税），其中设计费最高投标限价***.***元（不含税）；建筑安装工程费及设备购置费最高投标限价****.***元（不含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2.投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件。（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）（若为联合体投标，则联合体双方须分别提供）

2.2 本项目要求投标人具备以下资质：

2.2.1投标人须具备有效的行政主管部门颁发的安全生产许可证。（需提供证书扫描件或复印件）

2.2.2施工资质：投标人须具备以下合法有效的两项资质之*：

（1）同时具备通信工程施工总承包*级资质和电子与智能化工程专业承包*级资质；

（2）同时具备依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔****〕** 号）核发的施工综合资质或通信工程施工总承包甲级资质和建筑机电工程专业承包甲级资质。

注：如在合同执行阶段遇资质证书到期或根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》需换发新资质的，投标人应在相应资质到期前完成证书有效期的续延或按相关政策换领新资质证书。若受其他情况影响致使证书有效期自动延续的，须同时提供资质证书及行政管理部门有关资质证书有效期延续的相关发文。（需提供证书扫描件或复印件）

2.2.3设计资质：投标人（若为联合体投标，指负责设计的联合体成员）须具备以下合法有效的资质之*：

（1）工程设计综合甲级资质或工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级资质或工程设计电子通信广电行业（有线通信专业）甲级资质；

（2）依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔****〕** 号）核发的工程设计综合资质或电子通信广电行业甲级资质或工程设计电子通信广电行业（有线通信专业）甲级资质。

2.3业绩要求：业绩要求：投标人须在****年1月1日至本项目招标公告发布之日前，承接过至少1个同类项目（包括但不限于数据中心、通信机楼、信息中心等同类项目承建业绩），以合同或中标通知书复印件或扫描件为准。

2.4本项目要求投标人具备以下人员要求：

2.4.1企业主要负责人具备行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（A证）（若为联合体投标，企业主要负责人指负责施工*方人员担任）

2.4.2为本项目配备总承包项目经理1名，须具备以下条件：

a.须具备以下任*证书：①*级注册建造师执业资格（专业类别：通信与广电工程专业或机电专业）（注册建造师同时应持有通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）②*级注册建筑师证书③注册电气工程师④注册公用设备工程师⑤注册监理工程师证书。

b.****年1月1日至本项目招标公告发布之日前，总承包项目经理担任过数据中心机电工程的总承包经理或数据中心机电工程的施工负责人或数据中心机电工程的设计负责人或数据中心机电工程的总监理工程师。（投标人须提供合同，如合同中未体现总承包项目经理信息，则需提供其他证明材料佐证对应业绩为总承包项目经理业绩。）

c.工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。（须提供承诺书）

2.4.3为本项目配备施工专职安全生产管理人员1名，具备行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）。（若为联合体投标，施工专职安全生产管理人员指负责施工*方人员担任）

2.5 本项目要求投标人满足以下财务要求:/

2.6 本次招标要求投标人满足以下信誉要求: / ；

2.7投标人能够为本项目开具增值税专用发票，须满足下列两个条件之*：

a.提供*般纳税人证明材料（证明材料不限于*般纳税人申请表或网站截图）；

b.提供开具增值税专用发票承诺函。

2.8本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体由*家设计单位与*家施工单位组成。

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同*专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件*并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

2.9投标人的法定代表人或负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同*标包投标或者未划分标包的同*招标项目投标。

2.**其他要求：

2.**.1投标人针对本项目“联合体各方要求”须全部完全满足，不允许负偏离。

2.**.2投标人不得存在下列情形之*：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近*年内（自****年7月**日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近*年内（自****年7月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近*年内（自****年7月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）近两年（自****年7月**日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类*般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（**）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，但设计施工总承包除外；

（**）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（**）为本招标项目的代建人；

（**）为本招标项目的招标代理机构；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（**）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（**）法律法规、招标文件限定的其他情形。

联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任*情形。

注：须提供承诺函及“全国企业信用信息公示系统”、“中国裁判文书网”、“信用中国或各级信用信息共享平台”相关截图。

2.**.4技术规范书中“★”项须全部点对点应答满足，不允许负偏离，并按要求提供相应证明材料。

2.**.5本项目不允许分包、转包，招标人*旦发现中标人将承包项目分包或转包他人，合同签订前将取消其中标资格，合同签订后则终止合同。（以提供的承诺函为准）

2.**.6交付期限：合同签订之日起至**日历天内完成合同范围内全部施工内容。

2.**.7质保期：工程整体质保期为终验后**个月，质保期从招标人在终验报告签字确认合格之日起计。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第*章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．招标文件的获取

4.1发售纸质招标文件

4.1.1 招标文件获取时间： / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 / 时 /分至 / 时 / 分，下午 / 时 / 分至 / 时 / 分（北京时间，下同）

4.1.2 招标文件获取地点： / 。

4.1.3 招标文件获取方式： / ，向招标人/招标代理机构了解有关信息并购买招标文件。

4.1.4 招标文件每套售价 / 元人民币，售后不退。

4.1.5 招标文件如需邮寄，需要以书面形式通知招标人/招标代理机构，招标人/招标代理机构在收到招标文件费用后 / 日内寄出。邮寄费用由投标人承担。

4.2 发售电子版招标文件：

4.2.1 招标文件获取时间: ***4 年 6 月 ** 日 9 时 **分至 ***4 年 7 月 2 日 ** 时 **分。（北京时间，下同）

4.2.2 招标文件获取方式：4.2凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

登录“中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.2.3招标文件费用：每套售价0元人民币，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1纸质投标文件的递交：递交纸质投标文件截止时间（即投标截止时间，下同）为 / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，投标文件递交地点： / 。

5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：***4年7月**日8时30分。

5.3本项目将于投标文件递交截止同*时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4 招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之*时，招标人/招标代理机构不予接收：

5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2未按招标文件要求密封的；

5.4.3未按本公告要求获得本项目招标文件的。

6. 投标人注册

6.1 中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

6.2 **证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理**证书进行电子投标文件编制和投标，并确保**证书在使用时有效。**证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-**办理”。

6.3技术支撑联系方式

服务热线：***-******** /***-*******0

服务邮箱：**_*******@************.**（电子采购系统技术支撑）

****@************.**（**证书办理技术支撑）

7．发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在【中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（*****://******.****.***.**/）、】中国电信阳光采购网（*****://******.************.***.**）上发布，其他媒介转载无效。

8．联系方式

8.1联系方式

招标人：*************** 招标代理机构：************

地址：甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道5号地址：重庆市渝北区黄山大道中段**号

附*号麒麟座A*楼

邮编： ****** 邮编： ******

联系人： *** 联系人： ***